Договор Подряда На Переработку Давальческого Сырья
Договор на изготовление продукции из давальческого сырья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению из материалов Заказчика и с использованием оборудования Подрядчика,.
Обязательства Сторон по договору 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все Акты на выполненные работы. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами.
Документальное оформление операций по переработке давальческого сырья: договор, акты. Договор на переработку давальческого сырья: что это такое? Одним из наиболее эффективных. Договор на переработку. На давальческое сырье. ГКУ для договора подряда.
При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее дней с даты подписания Перечня доработок (именуемый в дальнейшем 'Перечень'). Сдать выполненные работы Заказчику.
Заказчик обязуется: 2.2.1. До начала производства работ предоставить Подрядчику по накладной сырье в необходимом количестве. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.
Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, досрочно принять работы. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору. ЦЕНА ДОГОВОРА 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно смете (Приложение N 1 к настоящему договору) составляет рублей, в том числе НДС - рублей.
Заказчик оплачивает аванс в размере % от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет рублей в течение дней с момента подписания настоящего Договора. Заказчик выплачивает оставшиеся % от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет рублей в течение дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя. Если в ходе выполнения настоящего Договора будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
Сроки выполнения работ по Договору 4.1. Датой начала работ является дата поступления аванса, указанного в п. 3.2 настоящего Договора на расчетный счет Подрядчика. Работы должны быть окончены не позднее ' г. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. В течение дней после фактического завершения работ представителями Сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик передает Исполнителю в срок дней перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне доработок, Подрядчик вновь передает Акт сдачи-приемки в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего Договора. ГАРАНТИИ 6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1.
Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторон и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Образец - Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья ДОГОВОР № (город, населенный пункт) (дата) 200 г.
( Указать организационно-правовую форму и п олное наименование организации ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ( ф.и.о. Руководителя ), действующего на основании устава, с одной стороны, и ( полное наименование организации ), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ( должность, ф.и.о. Руководителя ), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем. Предмет договора. Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». Приложения, в которых указаны Сырье и Продукция, являются неотъемлемыми частями настоящего договора. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Продукция, полученная в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика. Условия переработки. Сырье передается на условиях франко-склад ( указать наименование Исполнителя ). Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке.
Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют: - наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья - объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции - порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки Под партией поставляемого товара понимается 3. Порядок оплаты. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по переработке по цене согласованной сторонами. Оплата за переработку производится по каждой партии готовой продукции. Под партией сторонами понимается количество готовой продукции. Задолженность Заказчика за оказанные услуги может быть погашена путем проведения зачета взаимных обязательств, что оформляется двухсторонним соглашением.
Уточненный расчет стороны будут производить на основании двухстороннего акта сверки, который стороны обязуются составлять не реже 1 раза в месяц. Транспортные расходы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой готовой продукции оплачиваются дополнительно Заказчиком на основании выставленных счетов. Порядок передачи готовой продукции.
Изготовитель обязуется в сроки, согласованные в дополнительном соглашении, передать готовую продукцию на складе Заказчику, либо отгрузить по реквизитам, указанным Заказчиком. Датой передачи готовой продукции будет считаться дата подписания акта приема-передачи (если продукция будет передаваться на складе Исполнителя), или дата ж/дорожной накладной при отгрузке готовой продукции по указанию Заказчика. Продукция отгружается в таре, упаковке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями.
Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке. Маркировка Продукции осуществляется в соответствии с Гостами и ТУ, указанными в Приложении к настоящему договору. Документы на сырье и продукцию. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки Сырья предоставить Исполнителю следующие документы: - сертификат качества - -. Исполнитель обязуется в течение 3 рабочих дней после отгрузки продукции по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара, с указанием следующих данных: а) реквизитов Перевозчика, доставляющего товар к месту доставки б) наименование и количество товара.
Передать одновременно с товаром через перевозчика или непосредственно Заказчику следующие документы: - транспортную накладную - сертификат качества - гигиенический сертификат - сертификат происхождения товара формы СТ-1 (по дополнительному требованию Заказчика). Порядок приема продукции. В вопросах приемки продукции по количеству (качеству, выставления претензий стороны руководствуются Инструкциями приема продукции по качеству и количеству П 6 от 15.06.65 г.
И П-7 от 25.04. С изменениями от 14.11 74 г. Ответственность сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров.
В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд области. Прочие условия. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. Срок действия договора. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.
Договор действует до ( дата ) 200 г. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон. Реквизиты и подписи сторон 10.1.Заказчик: ( полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс ). 10.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс). Заказчик Исполнитель Давальческий договор подряда Содержание статьи: По договору толлинга (на переработку давальческого сырья) подрядчик обязуется изготовить за плату из сырья, которое принадлежит другой стороне (заказчику), конкретную продукцию. Собственником сделанной продукции становится заказчик, а подрядчик лишь осуществляет переработку сырья.
В Гражданском Кодексе РФ договор на переработку давальческого сырья в самостоятельный вид договора не выделен. Существенные признаки этого договора дают возможность рассматривать его в качестве разновидности договора подряда. Потому к отношениям хозяйствующих субъектов, которые основаны на договоре толлинга. Используются нормативные положения в отношении договора подряда. Операции по переработке давальческого сырья имеют следующие признаки: - наличием двух субъектов отношений: владелец сырья (заказчик) и переработчик сырья (подрядчик) - заказчик подрядчику передает сырье для следующего производства и переработки определенного вида продукции - подрядчик после переработки сырья передает заказчику готовую продукцию в обусловленном количестве - за исполненную работу заказчик оплачивает подрядчику денежную сумму, обусловленную договором или передает ему определенное число изготовленной продукции.
Все толлинговые операции необходимо разделить на четыре вида, которые отличаются друг от друга по юридическому оформлению. Это операции в отношении переработки сырья контрагента:. на подрядном основании по схеме работа-продукция.
на подрядном основании по схеме работа-деньги. на подрядном основании по схеме материалы-работа-деньги. на подрядном основании по схеме работа-сырье Схема работа-деньги (исполнение работ с оплатой в денежной форме) Соответственно с этим типом толлинговой операции подрядчик должен на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и оплатить в денежной форме работу подрядчика. В общем, эта операция не отличается ничем от обычных операций по исполнению работ, соответственно с которыми подрядчик исполняет работы из материалов заказчика. Возможно выделить характерные черты данного типа операций. Во-первых, предмет договора подряда - определенный итог выполненной работы - продукция, которая получена после выполнения определенной работы подрядчиком по переработке сырья заказчика. Во-вторых, сырье в собственности заказчика остается, который имеет риск случайной гибели данного сырья (когда другое не предусматривается договором).
В-третьих, после исполнения работ подрядчик передает приобретенный результат (продукцию, которая получена в итоге переработки) заказчику, а заказчик выполненные работы оплачивает в денежной форме, в согласии с условиями договора. Каких-нибудь специфических отличий и особенностей от простого договора подряда этот договор не содержит. Схема работа-продукция (исполнение работ с оплатой в товарной форме) Соответственно с этим видом толлинговой операции подрядчик принимает обязательство на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и услуги переработчика оплатить в форме передачи последнему определенного числа продукции, изготовленной им. Так как при таком виде толлинга меж сторонами заключают (и юридически, и фактически) смешанный договор, который содержит в себе элементы подряда и поставки (купли-продажи), то руководствоваться необходимо нормативными положениями о подряде и купле-продаже или поставке (в соответствующей части). По этому поводу в различное время высказывались разные точки зрения. Например, предлагалось рассматривать этот договор в качестве договора мены по схеме работа-товар.
Все же исполнение работ (как и оказание услуг) не является в действительности предметом договора мены. Поэтому передача продукции и выполнение работ в структуре данного договора являются отдельно стоящими элементами. Поэтому речь необходимо вести не о договоре мены, а о смешанном договоре. Особенностью этого вида толлинговой операции является то, что за исполненные работы подрядчик не денежный эквивалент получает. А определенное количество им же изготовленной (при переработке) продукции. Схема работа-сырье (исполнение работ с оплатой в товарной форме) Этот вид операции соответствует полностью выше рассмотренному, с тем отличием, что подрядчик вместо продукции получает для оплаты собственных услуг согласованную часть сырья, которое передается в переработку, а не продукцию, которая получена при переработке. Схема материалы-работа-деньги Эта схема используется в случае, когда объем давальческого сырья, которое передается, довольно велик как для подрядчика, так и для заказчика, и длителен производственный цикл по переработке давальческого сырья.
Особенностью этой операции является то, что в порядке расчетов меж сторонами, суть которого в том, что подрядчик оплачивает сырье, передаваемое ему, а заказчик выплачивает при получении продукции полную ее стоимость, которая слагается не лишь из расходов по переработки, но стоимости материалов, раньше купленных у него. Другими словами, подрядчик покупает прежде у заказчика сырье, а потом перерабатывает его и заказчику передает готовую продукцию. Заказчик оплачивает подрядчику работу.
В стоимость работ при этом включаются стоимость материалов (подрядчик юридически изготавливает продукцию из собственного материала) и вознаграждение за работу. Образец давальческого договора подряда Договор подряда (переработка давальческого сырья) «» 20 г. ООО «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель». В лице Генерального директора ХХХ, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ХХХ». Именуемое в дальнейшем «Заказчик». В лице Исполнительного директора ХХХ, действующего на основании доверенности № 2 от г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны».
А по отдельности также «Сторона». Заключили настоящий договор подряда (далее - «Договор») о нижеследующем:.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1.1. Продукция – готовая пищевая продукция (безалкогольные сильногазированные напитки), качество которой соответствует техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, технологическим инструкциям, иной нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ и действующей в отношении данного вида продукции. Результат работы – Продукция, которая отвечает требованиям действующего законодательства РФ и условиям Договора, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей. Упаковка - это внешняя оболочка Продукции, обеспечивающая защиту Продукции от повреждений и потерь, способствующая рациональной организации процесса хранения, реализации и транспортировки Продукции, поддерживающая и укрепляющая рыночные позиции Продукции. По условиям Договора – индивидуальная (тара), групповая, транспортная упаковка. Тара – ПЭТ - бутылка объемом 1,5 л. Дизайн (чертеж) которой разработан и представлен Заказчиком.
Обладателем исключительных прав на дизайн (чертеж) индивидуальной формы тары (бутылки) и иные средства индивидуализации является Заказчик. Этикетка (кольеретка) - это средство информации об упакованной пищевой продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к соответствующей упаковке. К этикеткам также относятся: нижняя круговая полипропиленовая этикетка, верхняя кольеретка бумажная (влаго/щелочно-стойкие).
Договор Подряда На Переработку Давальческого Сырья
Обладателем исключительных прав на содержащиеся в этикетке средства индивидуализации является Заказчик. Маркировка - нанесение на упаковку в автоматическом режиме все необходимой информации о Продукции, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Продукции при его приемке и последующей реализации потребителю. Товаросопроводительные документы – товарные, транспортные накладные и счета (счета-фактуры), иные документы, предусмотренные законодательством РФ и Договором. Видимые недостатки Продукции – недостатки Продукции, которые можно обнаружить путем визуального осмотра Продукции без вскрытия групповой и/или транспортной тары (упаковки). Скрытые недостатки Продукции – недостатки Продукции, которые обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции. Интеллектуальные права - исключительные права Заказчика на товарный знак (в том числе на этикетки, макеты, оригинал-макеты, эскизы, образцы-эталоны, верстки, фотографии, рисунки, файлы, цифровые и материальные носители и т.д.
А также их композиционное оформление), на дизайн (чертеж) индивидуальной формы бутылки, пресс-формы и ее дизайн (чертеж), на иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также личные неимущественные права и иные права Заказчика. Исполнитель не вправе каким бы то ни было образом, кроме указанного в Договоре, самостоятельно использовать или передавать третьим лицам интеллектуальные (исключительные) права Заказчика. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Исполнитель обязуется по отдельным заданиям Заказчика (далее – Заказам, Приложение № 1 к Договору) выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, согласно Технологическим инструкциям (Приложение № 2 к Договору) и рецептурам Заказчика (Приложение № 3 к Договору). И в соответствии с нормативно-технической документацией, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором, и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Результатом работы Исполнителя является готовая пищевая продукция, качество которой должно соответствовать нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, и условиям настоящего Договора, право собственности на которую принадлежит Заказчику.
Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик вправе предоставить собственное сырье и расходные материалы (далее – давальческое сырье). А Исполнитель обязуется самостоятельно закупить (полностью и/или частично) недостающие виды сырья и расходных материалов (далее - Материалы) в соответствии с Приложением № 4 к Договору «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ», и утвержденной Заказчиком «Спецификацией закупаемых Материалов» (Приложение № 10 к Договору). Давальческое сырье и Материалы также вместе именуются Материалы. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется: 2.4.1. Переработать Материалы и осуществить розлив напитка безалкогольного «ХХХ» (далее – «Продукция») в ассортименте (перечень и виды Продукции, наименование, вид индивидуальной и групповой упаковки, емкость и т.п.) и по ценам. Указанным в «Ценовом и ассортиментном перечне» (Приложение № 5 к Договору) согласно Заказам и в соответствии с Технологическими инструкциями и рецептурами Заказчика. Розлив осуществляется только после проведения анализа и положительного результата в лаборатории Исполнителя.
Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие аттестацию лаборатории Исполнителя. Контроль розлива осуществляется каждый час, результаты фиксируются в картах и журналах розлива. Иметь в наличии необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, иную нормативно-техническую документацию, предусмотренную законодательством РФ. Изготовить купажный сироп согласно Технологическим инструкциям и рецептурам Заказчика, осуществлять контроль правильности приготовления купажного сиропа путем приготовления контрольного напитка, регистрировать необходимые данные в купажной карте и карте розлива. Осуществить маркировку готовой Продукции автоматически с указанием даты и времени розлива. Произвести индивидуальную упаковку единицы Продукции согласно «Спецификации на упаковку» (Приложение № 6) и осуществить этикетирование Продукции в соответствии со «Спецификацией на этикетки» (Приложение № 7). Осуществить индивидуальную, групповую, транспортную упаковку Продукции с целью сохранности Продукции во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика.
Произвести входной контроль Материалов, предоставленных Заказчиком согласно нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, для каждого вида Материалов. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 2.5.1. Приложение № 1.
«Заказ на производство» (образец). Приложение № 2. «Технологическая инструкция».
Приложение № 3. «Рецептура Заказчика». К приложению № 3: 5 (пять) вложений по каждому виду Рецептуры. Приложение № 4. «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ».
Приложение № 5. «Ценовой и ассортиментный перечень». Приложение № 6. «Спецификация на упаковку». Приложение № 7. «Спецификация на этикетки».
Приложение № 8. «Карточка Заказчика». Приложение № 9. «Карточка Исполнителя». Приложение № 10. «Спецификация закупаемых Материалов» (образец).
Учет Давальческих Материалов
Приложение № 11. «Контроль сырья». Приложение № 12. «Контроль процесса выполнения работ». Приложение № 13. «Контроль готовой продукции». Приложение № 14.
«Спецификация на колпачок для ПЭТ-бутылки (однокомпонентный)». Приложение № 15. «Допустимые нормы общих потерь при выполнении работ и передачи готовой продукции Заказчику». Приложение № 16.
«Нормы расходов сырья и материалов». Приложение № 17. «Спецификация и дизайн (чертеж) индивидуальной формы бутылки».
Вышеуказанные приложения также переданы Исполнителю в электронном формате посредством использования электронной связи путем направления соответствующего электронного сообщения (сообщений) на электронный адрес Исполнителя, указанный в карточке Исполнителя.